Contrato federal · Contrato 00076/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DA OBRA DE ENGENHARIA, DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CFCH - CAC - CE SITUADA NO CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS DA UFPE
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO contratou MULTCOM CONSTRUTORA LTDA (CNPJ 12.805.036/0001-21) para: contratação da obra de engenharia, de empresa habilitada para construção da praça cfch - cac - ce situada no campus joaquim amazonas da ufpe. Valor global contratado: R$ 3.553.170,06. Vigência de 20/11/2023 a 26/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 153080
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- MULTCOM CONSTRUTORA LTDACNPJ 12.805.036/0001-21
- Processooficial
- 23076.058335/2023-02
- Modalidade da compraoficial
- Tomada de Preços nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 23 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Obras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.905.960,67
- Valor globaloficial
- R$ 3.553.170,06
- Valor acumuladooficial
- R$ 70.416.191,81
- Assinaturaoficial
- 20/11/2023
- Publicaçãooficial
- 23/11/2023
- Vigênciaoficial
- 20/11/2023 a 26/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CFCH - CAC - CEDO CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS DA UFPE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. | 1 | R$ 3.553.170,06 | R$ 3.553.170,06 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.553.170,06
- A liquidarcalculado
- R$ 2.341.082,10
- Liquidadocalculado
- R$ 16.006,08
- Pagocalculado
- R$ 1.196.081,88
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000047 · 26/04/2024449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 903.161,67 · a liquidar R$ 120.179,51 · liquidado R$ 16.006,08 · pago R$ 766.976,08
- 2023NE000134 · 20/11/2023449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 1.629.209,00 · a liquidar R$ 1.629.209,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000165 · 07/12/2023449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 373.590,00 · a liquidar R$ 373.590,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000022 · 13/03/2025449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000042 · 30/04/2025449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 647.209,39 · a liquidar R$ 218.103,59 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 429.105,80
Faturas
- 1324 · emitida 13/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 308.119,77
- 1325 · emitida 13/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 259.328,75
- 1272 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.073,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 14/10/2024
PRORROGAR, COM FULCRO NO ART. 57, § 1º, INCISOS I E IV DA LEI Nº 8.666/93 E NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 76/2023, POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS, O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ORA ADITADO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 15/10/2024 ATÉ 13/11/2024, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO QUE INTEGRA ES…
valor global após o termo: R$ 2.905.960,67 · vigência até 28/01/2025
Termo Aditivo 00002/2024 · 13/11/2024
O PRESENTE ADITIVO TEM POR OBJETO: I) RETIFICAR A REDAÇÃO DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO QUE SE ADITA, CELEBRADO EM 14/10/2024, PARA IDENTIFICAR A DATA DE 26/02/2025 COMO O TÉRMINO DO PRAZO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL APÓS A PRORROGAÇÃO CONTEMPLADA PELO MENCIONADO ADITIVO, EM SUBSTI…
valor global após o termo: R$ 2.905.960,67 · vigência até 28/03/2025
Termo Aditivo 00003/2024 · 13/12/2024
I) PRORROGAR, COM FULCRO NO ART. 57, § 1º, INCISOS I E IV DA LEI Nº 8.666/93 ENA CLÁUSULA SEGUNDA CONTRATUAL, POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ORA ADITADO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/12/2024 ATÉ 11/02/2025, CONSOANTE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO QUE INTEGRA ESTE INST…
valor global após o termo: R$ 3.553.170,06 · vigência até 27/05/2025
Termo Aditivo 00004/2025 · 11/02/2025
O PRORROGAR, COM FULCRO NO ART. 57, § 1º, INCISOS IE IV DA LEI Nº 8.666/93 E NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 76/2023, POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS, O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ORA ADITADO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 12/02/2025 ATÉ 13/03/2025, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO QUE INTEGRA E…
valor global após o termo: R$ 3.553.170,06 · vigência até 26/06/2025
Termo Aditivo 00005/2025 · 13/03/2025
I) RETIFICAR A REDAÇÃO DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO 4º TERMO ADITIVODOCONTRATO QUE SE ADITA, CELEBRADO EM 11/02/2025, VISANDO A CORRIGIR AFUNDAMENTAÇÃO LEGAL NELA INDICADA PARA A PRORROGAÇÃOCONTEMPLADAPELOREFERIDO ADITIVO, COMO TAMBÉM INCLUIR NA CLÁUSULA EMEPÍGRAFEAPROMOÇÃO DA ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍS…
valor global após o termo: R$ 3.553.170,06 · vigência até 26/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 228669
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.