Contrato federal · Contrato 00029/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DA OBRA DE ENGENHARIA, DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA DO GABINETE DO REITOR E ENTORNO – REITORIA - CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS DA UFPE, INCLUINDO ADEQUAÇÕES EM AMBIENTE…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO contratou TOP CONSTRUTORA LTDA (CNPJ 10.829.193/0001-41) para: contratação da obra de engenharia, de empresa habilitada para reforma do gabinete do reitor e entorno – reitoria - campus joaquim amazonas da ufpe, incluindo adequações em ambientes internos, que será prestado nas condiç…. Valor global contratado: R$ 416.971,93. Vigência de 02/08/2024 a 04/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 153080
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- TOP CONSTRUTORA LTDACNPJ 10.829.193/0001-41
- Processooficial
- 23076.058345/2023-23
- Modalidade da compraoficial
- Tomada de Preços nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 23 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 278.037,57
- Valor globaloficial
- R$ 416.971,93
- Valor acumuladooficial
- R$ 5.559.738,30
- Assinaturaoficial
- 02/08/2024
- Publicaçãooficial
- 06/08/2024
- Vigênciaoficial
- 02/08/2024 a 04/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALCONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA DO GABINETE DO REITOR E ENTORNO REITORIA CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS DA UFPE, INCLUINDO ADEQUAÇÕES EM AMBIENTES INTERNOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E E… | 1 | R$ 416.971,93 | R$ 416.971,93 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 416.971,93
- A liquidarcalculado
- R$ 271.879,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 145.092,23
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000063 · 07/06/2024449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 416.971,93 · a liquidar R$ 271.879,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 145.092,23
Faturas
- 396 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.537,14
- 394 · emitida 02/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.550,41
- 370 · emitida 26/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 50.494,50
- 369 · emitida 26/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 31.280,93
- 363 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 92.103,02
- 361 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 67.345,51
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 11/10/2024
O PRESENTE ADITIVO TEM POR OBJETO: I) A SUSPENSÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ORA ADITADO, POR 24 (VINTE E QUATRO) DIAS, EXCEPCIONALMENTE RETROATIVA A 09/09/2024, QUE CORRESPONDE AO PERÍODO DE 09/09/2024 A 02/10/2024, POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, TENDO POR FUNDAMENTO LEGAL O PARÁGRAFO ÚNICO…
valor global após o termo: R$ 278.037,57 · vigência até 06/03/2025
Termo Aditivo 00002/2024 · 21/11/2024
I) PRORROGAR, COM FULCRO NO ART. 57, § 1º, INCISOS I E IV DA LEI Nº 8.666/93 E NACLÁUSULA SEGUNDA CONTRATUAL, POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS, O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ORA ADITADO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22/11/2024 ATÉ 21/12/2024, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO QUE INTEGRA ESTE INSTRUM…
valor global após o termo: R$ 278.037,57 · vigência até 05/04/2025
Termo Aditivo 00003/2024 · 20/12/2024
I) PRORROGAR, COM FULCRO NO ART. 57, § 1º, INCISOS I E IV DA LEI Nº 8.666/93 E NA CLÁUSULASEGUNDA CONTRATUAL, POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ORA ADITADO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22/12/2024 ATÉ 19/02/2025, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO QUE INTEGRA ESTE INSTR…
valor global após o termo: R$ 416.971,93 · vigência até 04/06/2025
Termo Aditivo 00004/2025 · 19/02/2025
I) PRORROGAR, COM FULCRO NO ART. 57, § 1º, INCISOS I E IV DA LEI Nº 8.666/93 E NACLÁUSULA SEGUNDA CONTRATUAL, POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS, O PRAZO DE EXECUÇÃODO CONTRATO ORA ADITADO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/02/2025 ATÉ 21/03/2025, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO QUE INTEGRA ESTE INSTRUME…
valor global após o termo: R$ 416.971,93 · vigência até 04/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 296100
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.