Contrato federal · Contrato 00064/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DA OBRA DE ENGENHARIA, DE EMPRESA HABILITADA PARA OBRA DE ACESSIBILIDADE FÍSICA DA SEDE DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS JOAQUIM…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO contratou MULTCOM CONSTRUTORA LTDA (CNPJ 12.805.036/0001-21) para: o objeto do presente instrumento é a contratação da obra de engenharia, de empresa habilitada para obra de acessibilidade física da sede do centro de biociências do campus joaquim amazonas da ufpe, incluindo adequações e…. Valor global contratado: R$ 2.531.614,20. Vigência de 31/10/2023 a 07/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 153080
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- MULTCOM CONSTRUTORA LTDACNPJ 12.805.036/0001-21
- Processooficial
- 23076.059959/2023-95
- Modalidade da compraoficial
- Tomada de Preços nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 23 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Obras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.878.182,06
- Valor globaloficial
- R$ 2.531.614,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 24.580.595,50
- Assinaturaoficial
- 31/10/2023
- Publicaçãooficial
- 01/11/2023
- Vigênciaoficial
- 31/10/2023 a 07/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A OBRA DE ACESSIBILIDADE FÍSICA DA SEDE DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS DA UFPE, INCLUINDO ADEQUAÇÕES EM AMBIENTES INTERNOS, CONFORME CONDIÇ… | 1 | R$ 2.531.614,20 | R$ 2.531.614,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.584.079,86
- A liquidarcalculado
- R$ 404.248,30
- Liquidadocalculado
- R$ 356.122,22
- Pagocalculado
- R$ 823.709,34
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000043 · 10/04/2024449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 1.531.614,20 · a liquidar R$ 403.488,89 · liquidado R$ 353.097,40 · pago R$ 775.027,91
- 2025NE000090 · 27/11/2025449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000093 · 02/12/2025449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 52.465,66 · a liquidar R$ 759,41 · liquidado R$ 3.024,82 · pago R$ 48.681,43
Faturas
- 1498 · emitida 14/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 51.706,25
- 1298 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 67.309,48
- 1271 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.005,44
- 1270 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 39.733,35
- 1269 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.027,66
- 1245 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 46.365,54
- 1246 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 63.844,44
- 1244 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.470,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 25/07/2024
PRORROGAR, COM FULCRO NO ART. 57, § 1º,INCISOS I E IV DA LEI Nº 8.666/93 E NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 64/2023, POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS, O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ORA ADITADO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 27/07/2024 ATÉ 25/08/2024, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO QUE INTEGRA EST…
valor global após o termo: R$ 1.878.182,06 · vigência até 08/12/2024
Termo Aditivo 00002/2024 · 23/08/2024
O PRESENTE ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR, COM FULCRO NO ART. 57, § 1º, INCISOS I E IV DA LEI Nº 8.666/93 E NA CLÁUSULA SEGUNDA CONTRATUAL, POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS, O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ORA ADITADO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 26/08/2024 ATÉ 24/09/2024, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO-FIN…
valor global após o termo: R$ 1.878.182,06 · vigência até 07/01/2025
Termo Aditivo 00003/2024 · 23/09/2024
PRORROGAR, COM FULCRO NO ART. 57, § 1º, INCISOS I E IV DALEI Nº 8.666/93 E NA CLÁUSULA SEGUNDA CONTRATUAL, POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS, O PRAZODEEXECUÇÃO DO CONTRATO ORA ADITADO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 25/09/2024 ATÉ24/10/2024, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO QUE INTEGRA ESTE INSTRUMENTO (…
valor global após o termo: R$ 1.878.182,06 · vigência até 06/02/2025
Termo Aditivo 00004/2024 · 23/10/2024
OPRORROGAR, COM FULCRO NO ART. 57, § 1º, INCISOS I E IV DA LEI Nº 8.666/93 E NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 64/2023, POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS, O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ORA ADITADO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 25/10/2024 ATÉ 23/11/2024, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO QUE INTEGRA E…
valor global após o termo: R$ 1.878.182,06 · vigência até 08/03/2025
Termo de Apostilamento 00004/2024 · 05/11/2024
REGISTRAR A APRESENTAÇÃO, PELA EMPRESA MULTCOM CONSTRUTORA LTDA., CNPJ 12.805.036/0001-21, DO 4º ENDOSSO À APÓLICE DE SEGURO GARANTIA Nº 017412023000107750118111, NO VALOR DE R$ 93.909,10 (NOVENTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS), EMITIDO EM 28/10/2024 PELA BMG SEGUROS S.A., COM V…
valor global após o termo: R$ 1.878.182,06 · vigência até 08/03/2025
Termo Aditivo 00005/2024 · 22/11/2024
I) PRORROGAR POR MAIS 60 DIAS O PRAZO DE EXECUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 24.11.2024 ATÉ 22.10.25 E O PRAZO DE VIGÊNCIA PARA 07.05.2025, II) ALTERAR O CONTRATO ,CONFORME ITENS A) E B), DESCRITOS NO OBJETO DO CONTRATO ORA ADITADO.
valor global após o termo: R$ 2.531.614,20 · vigência até 07/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 224677
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.