O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para execução da obra de reforma do Fórum da Comarca de Bela Vista de Goiás, de…
Contratação — Compras nº 722/2026
- Valor estimado
- Não informado
- Situação
- Este edital não recebe mais propostas: a situação no PNCP é "contratada (contrato publicado no pncp)".
GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS, em Goiânia (GO), publicou contratação — compras nº 722/2026 para O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para execução da obra de reforma do Fórum da Comarca de Bela Vista de Goiás, de acordo com as condições e requisitos estabelecidos no Edital nº 12…. A contratação consta como contratada (contrato publicado no pncp) no PNCP e não recebe mais propostas. Os documentos oficiais estão no PNCP sob o número de controle 01409580000138-1-000722/2026.
· fonte: PNCP (como lemos)
Objeto da contratação
O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para execução da obra de reforma do Fórum da Comarca de Bela Vista de Goiás, de acordo com as condições e requisitos estabelecidos no Edital nº 12/2026 e anexos. I – Os serviços serão executados no endereço: Rua 2, Q.6, L. 0, nº 1, Residencial Viaflores, CEP 75.240-000, Bela Vista de Goiás/GO. II – As informações pertinentes à contratação, incluindo especificações técnicas, quantitativos, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, composições de custos e orçamentos, estão contidos no Projeto Básico e seus anexos, partes integrantes e indissociáveis do Edital nº 12/2026 e deste contrato.
Classificado como Construção e Engenharia porque o objeto menciona obra/construção, engenharia e reforma. Como classificamos
Informações do edital
Horários de Brasília.
- Valor estimado
- Não informado
- Situação
- Contratada (contrato publicado no PNCP)
- Nº de controle PNCP
- 01409580000138-1-000722/2026
Prazos
Órgão responsável
- CNPJ
- 02.292.266/0001-80
- Unidade compradora
- GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
- Local
- Goiânia – Goiás
Itens do edital
A lista de itens vem do PNCP.
Documentos do edital
Os arquivos originais estão no portal do PNCP.
As informações acima provêm do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e podem sofrer alterações (retificações, adiamentos, cancelamentos). Antes de enviar proposta, confirme todos os dados no edital oficial e no sistema de origem da contratação.
Publicados por último em Goiás · além deste
Tem funcionários que precisam melhorar o inglês? Conheça o iguapp.com, aprendizado de inglês com IA. Precisa de presentes? Consulte também o memimou.com. Os dois são produtos da GVO, a empresa do Editais do Brasil.