Concorrência 003/2026 — Contratação

Não era o edital ideal? Ache os da sua empresa pelo CNPJ, razão social ou nome fantasia.Buscar os meus →

Grátis · em 1 minuto

A sua empresa pode disputar estes R$ 389.472?

Digite o CNPJ ou o nome da empresa. Conferimos na Receita, lemos o edital e dizemos se dá para entrar.

Situação na Receita
Requisitos que ela atende
O principal ponto de atenção

Grátis · em 1 minuto

A sua empresa pode disputar estes R$ 389.472?

Digite o CNPJ ou o nome da empresa. Conferimos na Receita, lemos o edital e dizemos se dá para entrar.

Situação na Receita
Requisitos que ela atende
O principal ponto de atenção

Valor estimado

R$ 389.471,72

77% acima da mediana de R$ 220 mil dos 4 editais parecidos abertos em Piauí.

O que o edital exige

Checklist da sua empresa

Marque o que a sua empresa já tem. Fica salvo neste navegador.

20 itens

O edital exige que os interessados estejam previamente credenciados no Portal de Compras Públicas.
Ver no edital, p. 3
O edital exige que o cadastro seja feito no Portal de Compras Públicas no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br.
Ver no edital, p. 3
O edital exige que o licitante mantenha seus dados cadastrais atualizados no Portal de Compras Públicas.
Ver no edital, p. 3
O edital exige que o licitante atualize previamente as comprovações constantes do Portal de Compras Públicas para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública.
Ver no edital, p. 13
O edital exige que documentos de habilitação complementares sejam encaminhados em formato digital via sistema no prazo de 02 horas.
Ver no edital, p. 13
O edital exige que os documentos de habilitação estejam em nome da matriz ou da filial, conforme o caso.
Ver no edital, p. 14
O edital exige comprovação do recolhimento de garantia de proposta no valor de R$ 3.894,72.
Ver no edital, p. 17
O edital exige declaração da empresa licitante de que não foi declarada inidônea para licitar e contratar com a Administração Pública.
Ver no edital, p. 18

Resumo completo O que as licitações mais exigemLido por IA no PDF oficial, com a página de cada item. Confira no documento antes de decidir.

MUNICIPIO DE COIVARAS, em Coivaras (PI), publicou concorrência - eletrônica nº 003/2026 para [portal de compras públicas] - contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviço de execução da obra de revitalização da unidade básica avançada de saúde (ubas) juracy freire, localizada na zona urba…. O valor total estimado é de R$ 389,5 mil e as propostas seguem abertas até 20 de outubro de 2026, às 9h00 (horário de Brasília). Os documentos oficiais estão no PNCP sob o número de controle 41522335000157-1-000020/2026.

Atualizado em 16/10/2026 03:00 · fonte: PNCP (como lemos)

Objeto da contratação

[Portal de Compras Públicas] - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA AVANÇADA DE SAÚDE (UBAS) JURACY FREIRE, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE COIVARAS - PI

Classificado como Construção e Engenharia porque o objeto menciona obra/construção. Como classificamos

Informações do edital

Horários de Brasília.

Valor estimado: R$ 389.471,72
Situação: Divulgada no PNCP
Modo de disputa: Aberto
Processo: 047/2026
Nº de controle PNCP: 41522335000157-1-000020/2026
Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 28, II

Prazos

Publicado no PNCP
01/out/2026 às 11:29 · já passou
Abertura das propostas
02/out/2026 às 09:00 · já passou
Fim das propostaspróximo
20/out/2026 às 09:00

Órgão responsável

Órgão: MUNICIPIO DE COIVARAS
CNPJ: 41.522.335/0001-57
Unidade compradora: Prefeitura Municipal de Coivaras
Local: Coivaras – Piauí

Prazos no Portal de Compras Públicas

Onde a disputa acontece · situação lá: recebendo propostas. Horários de Brasília.

Início das propostas
02/out/2026 às 09:00 · já passou
Limite para esclarecimentos
14/out/2026 às 23:59 · já passou
Limite para impugnação
14/out/2026 às 23:59 · já passou
Fim das propostaspróximo
20/out/2026 às 09:00
Abertura da sessão
20/out/2026 às 09:01

Critério: Concorrência por Menor Preço
Fase de lances: Aberto
Origem dos recursos: Próprio
Agente de Contratação: Mauricelio siqueira cavalcante
Autoridade competente: JOÃO DA CRUZ MOURÃO

Abrir o processo no Portal de Compras Públicas ↗· lido em 16/10/2026, 03:57

Itens do edital1

1Contratação de pessoa jurídica especializada para Prestação de serviço de execução da obra de revitalização da Unidade Básica Avançada de Saúde (UBAS) Juracy Freire, localizada na zona urbana do Município de Coivaras - PI, compreendendo a execução integral dos serviços previstos no projeto de engenharia, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais peças técnicas que integrarão o instrumento convocatório. 389.471,721 svçR$ 389.471,72Detalhes1 svçR$ 389.471,72
Contratação de pessoa jurídica especializada para Prestação de serviço de execução da obra de revitalização da Unidade Básica Avançada de Saúde (UBAS) Juracy Freire, localizada na zona urbana do Município de Coivaras - PI, compreendendo a execução integral dos serviços previstos no projeto de engenharia, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais peças técnicas que integrarão o instrumento convocatório. 389.471,72
Quantidade:
1 svç
Estimado/un.:
R$ 389.471,72
Total estimado:
R$ 389.471,72
Já venderam item parecido: ASCLE BRASIL LTDA, RIOBAHIAFARMA COM DIST PROD MED COSM LTDA, WR LIMA JUNIOR EXAMES LABORATORIAIS LTDA
Ver os preços e quem já vendeu (6 empresas) →
Preço pago por órgãos públicos
Não há preço deste item na nossa base (resultados por item e preços do Compras.gov).
Quem já vendeu item parecido ao governo
ASCLE BRASIL LTDA Teresina/PI · CNPJ 28911309000152 — contrato de R$ 21.600,00 em 10/2026 com PIAUI SECRETARIA DE SAUDE
RIOBAHIAFARMA COM DIST PROD MED COSM LTDA Teresina/PI · CNPJ 15145035000196 — contrato de R$ 88.200,00 em 10/2026 com PIAUI SECRETARIA DE SAUDE
WR LIMA JUNIOR EXAMES LABORATORIAIS LTDA Cocal/PI · CNPJ 22606912000144 — contrato de R$ 3.764.660,00 em 10/2026 com MUNICIPIO DE COCAL
SURGIMED COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOSPIT Teresina/PI · CNPJ 04324939000162 — contrato de R$ 124.200,00 em 10/2026 com PIAUI SECRETARIA DE SAUDE
UNI HOSPITALAR LTDA Teresina/PI · CNPJ 07484373000124 — contrato de R$ 10.500,00 em 10/2026 com PIAUI SECRETARIA DE SAUDE
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ONCO LTDA Teresina/PI · CNPJ 11263101000171 — contrato de R$ 72.475,00 em 10/2026 com PIAUI SECRETARIA DE SAUDE
Contratos casados pelo texto do objeto (dois primeiros termos do item): confira o contrato antes de contar com o fornecedor.
Abertas de obras e reformas

O PNCP não respondeu agora: itens lidos do Portal de Compras Públicas, onde a disputa acontece. Histórico consultado para todos os itens, na base de contratos do PNCP, nos resultados por item e nos preços do Compras.gov — só o que existe, com a fonte; nada aqui é estimativa.

Itens do edital

A lista de itens vem do PNCP.

Resumo com IA Itens no PNCP

Documentos e seções do edital

O que diz “EDITAL CE 03-2026 Coivaras.pdf” (54 páginas), seção por seção, com o trecho e a página. Resumo automático: a IA pode errar, confira no documento.

Análise parcial: o edital é longo, e a partir da página 18 parte do documento não foi lida. Confira no PDF as seções finais, como habilitação, penalidades e anexos.

Objeto · 4 pontos
O objeto é a contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviço de execução da obra de revitalização da UBAS Juracy Freire.
“OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA AVANÇADA DE SAÚDE (UBAS)…” — pág. 1
Valor estimado · 2 pontos
O valor global estimado da contratação é de R$ 389.471,72.
“VALOR GLOBAL ESTIMADO R$ 389.471,72 (trezentos e oitenta e nove mil quatrocentos e setenta e um reais e setenta e dois centavos).” — pág. 2
Prazos e sessão · 6 pontos
As propostas podem ser iniciadas a partir das 09h00min do dia 02/10/2026.
“DATA E HORA DE INÍCIO DAS PROPOSTAS: 09h00min do dia 02/10/2026 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).” — pág. 2
Critério de julgamento · 3 pontos
O critério de julgamento adotado é o menor valor global.
“O critério de julgamento adotado será o menor valor global, considerado o menor dispêndio para a Administração, nos termos do art. 34 da Lei nº 14.133/2021” — pág. 3
Habilitação jurídica · 6 pontos
O edital exige cópia da cédula de identidade ou outro documento oficial de identificação com fotografia do(s) responsável(eis) da empresa licitante.
“Cópia da cédula de identidade ou outro documento oficial de identificação com fotografia do(s) responsável(eis) (diretor, sócio ou superintendente) da empresa…” — pág. 14
Habilitação fiscal, social e trabalhista · 5 pontos
O edital exige prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas.
“CNPJ - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;” — pág. 14
Qualificação técnica · 5 pontos
O edital exige certidão de regularidade emitida pelo conselho profissional competente em nome da pessoa jurídica licitante e da pessoa física responsável técnica.
“Certidão de Regularidade emitida pelo conselho profissional competente, em nome da pessoa jurídica licitante e da pessoa física responsável técnica.” — pág. 16
Qualificação econômico-financeira · 5 pontos
O edital exige certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da empresa.
“Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da…” — pág. 15
Amostras e prova de conceito · 6 pontos
O edital exige que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra quando a compatibilidade não puder ser aferida por outros meios.
“Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos…” — pág. 12
Entrega e execução · 5 pontos
O edital estabelece que o prazo de execução da obra será definido no cronograma físico-financeiro, com início em 5 dias úteis após a Ordem de Serviço e conclusão em 90 dias.
“O prazo de execução da obra será o definido em seu cronograma físico-financeiro e começará a contar: a) 05 (cinco) dois dias úteis para o início da obra, após…” — pág. 42
Penalidades · 6 pontos
O edital lista infrações administrativas que podem ser cometidas pelo licitante ou adjudicatário.
“Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133/2021, o licitante/adjudicatário que: 18.1.1. Der causa à inexecução parcial ou total do contrato;” — pág. 36
Impugnação e esclarecimentos · 4 pontos
Qualquer pessoa pode impugnar o edital até 3 dias úteis antes da data de abertura da sessão pública.
“Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.” — pág. 37
Anexos · 4 pontos
O edital lista os anexos que o integram: Projeto Revitalização UBS, Modelo de Proposta de Preços e Minuta do Contrato.
“Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: ANEXO I - PROJETO REVITALIZAÇÃO UBS (MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHAS) ; ANEXO II -…” — pág. 38

Resumo completo e as 20 exigências Texto do edital página a página Abrir o PDF

Os arquivos originais estão no portal do PNCP.

Documentos do edital

Os arquivos originais estão no portal do PNCP.

As informações acima provêm do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e podem sofrer alterações (retificações, adiamentos, cancelamentos). Antes de enviar proposta, confirme todos os dados no edital oficial e no sistema de origem da contratação.

Publicados por último em Piauí · além deste

Tem funcionários que precisam melhorar o inglês? Conheça o iguapp.com, aprendizado de inglês com IA. Precisa de presentes? Consulte também o memimou.com. Os dois são produtos da GVO, a empresa do Editais do Brasil.

Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviço de execução da obra de revitalização da unidade básica avançada de saúde (ubas)…

A sua empresa pode disputar estes R$ 389.472?

A sua empresa pode disputar estes R$ 389.472?

O que o edital exige

Objeto da contratação

Informações do edital

Prazos

Órgão responsável

Prazos no Portal de Compras Públicas

Itens do edital1

Preço pago por órgãos públicos

Quem já vendeu item parecido ao governo

Itens do edital

Documentos e seções do edital

Publicados por último em Piauí · além deste

A sua empresa pode disputar estes R$ 389.472?

Prazos no Portal de Compras Públicas

Itens do edital1

Preço pago por órgãos públicos

Quem já vendeu item parecido ao governo

Documentos e seções do edital

Pergunte ao EditalAI sobre este edital