Resumo do edital: Execução de ponte de aduelas de concreto pré-moldadas no Bairro Garcia, sobre o Ribeirão dos Nogueiras, conforme Convênio nº 082/2026 - SEIL
Concorrência - Eletrônica CE 12/2026 · MUNICIPIO DE PINHALAO · Pinhalão/PR · página da licitação
Resumo geral
O documento é um memorial descritivo de ponte pré-moldada em aduelas e laje alveolar.
“MEMORIAL DESCRITIVO PONTE PRÉ-MOLDADA EM ADUELAS E LAJE ALVEOLAR”
A ponte será executada no município de Pinhalão, Paraná.
“MUNICÍPIO: Pinhalão - PR”
A ponte terá largura de 7,00 m e extensão de 10,00 m.
“LARGURA: 7,00m EXTENSÃO: 10,00 m.”
A estrutura será composta por elementos pré-moldados em concreto armado complementados com concreto usinado e argamassas.
“A OAC será construída em estrutura de elementos pré-moldados em concreto armado, sendo complementados com concreto usinado e argamassas aplicadas no local.”
A contratada deverá seguir o cronograma físico financeiro adotado entre as partes.
“A Contratada deverá seguir rigorosamente o Cronograma físico financeiro adotado entre as partes.”
A obra só poderá ser iniciada com as devidas Anotações de Responsabilidade Técnica e Alvará de Construção.
“A obra só poderá ser iniciada com as devidas Anotações de Responsabilidade Técnica sobre Projetos, pela Execução da obra e com Alvará de Construção e demais Licenciamentos que se fizerem necessários se assim caberem ao objeto.”
O que o edital exige: checklist da sua empresa
O que está escrito no edital, com o trecho literal. Quem decide se atende é quem lê o documento.
Marque o que a sua empresa já tem. Fica salvo neste navegador.
12 itens
Por seção
Objeto
O objeto é a execução de uma ponte em aduelas pré-moldadas em concreto armado com laje alveolar.
“execução de uma ponte em aduelas pré–moldadas em concreto armado em conjunto com laje alveolar, denominada ponte dos Nogueiras – Bairro Garcia.”
A ponte terá altura de 3,00 m em relação ao leito do corpo hídrico.
“ALTURA COM RELAÇÃO AO LEITO DO CORPO HÍDRICO: 3,00 m”
O projeto consiste em uma obra de arte corrente para transposição de corpo hídrico de pequeno volume de vazão.
“O projeto em questão refere–se a uma transposição em um corpo hídrico de pequeno volume de vazão, consistindo em uma obra de arte corrente (OAC), que consiste em estruturas de infraestrutura de vias fundamentais para a trafegabilidade.”
As aduelas pré-moldadas terão 3,00 m de largura por 3,00 m de altura de seção interna livre.
“As dimensões das peças, conforme especificado no projeto, são 3,00 m de largura por 3,00 m de altura, considerando a seção interna livre.”
As lajes alveolares terão espessura de 26 cm para TP 45 tn.
“São peças pre- moldadas protendidas com espessura de 26 cm para TP 45 tn executada com concreto 50 MPa e cordoalha CP 190”
O guarda-rodas terá dimensões de 15 x 40 cm e altura não superior a 20 cm acima da capa.
“O guarda-rodas é uma peça de concreto armado pré-moldado, com dimensões de 15 x 40 cm, instalada longitudinalmente nas bordas da capa de concreto, paralelas ao eixo da estrada.”
Prazos e sessão
A liberação do tráfego sobre a estrutura deverá ocorrer somente após no mínimo 7 dias de cura.
“A liberação do tráfego sobre a estrutura deverá ocorrer somente após um período mínimo de 7 (sete) dias de cura”
O aterro de conclusão da ponte deverá ser executado no mínimo após 7 dias da concretagem da capa.
“O aterro que deverá ser executado pelo município para a conclusão da obra deverá ser executado no mínimo após 7 dias da execução da concretagem da capa de concreto sobre as aduelas”
Após o prazo de 90 dias será fornecido o Laudo Técnico de Entrega Definitiva da obra.
“Após este prazo, será fornecido o Laudo Técnico de Entrega Definitiva da obra.”
Entrega e execução
A obra só poderá ser iniciada com as devidas Anotações de Responsabilidade Técnica sobre Projetos, pela Execução da obra e com Alvará de Construção.
“A obra só poderá ser iniciada com as devidas Anotações de Responsabilidade Técnica sobre Projetos, pela Execução da obra e com Alvará de Construção e demais Licenciamentos que se fizerem necessários se assim caberem ao objeto.”
A liberação do tráfego sobre a estrutura deverá ocorrer somente após um período mínimo de 7 (sete) dias de cura.
“A liberação do tráfego sobre a estrutura deverá ocorrer somente após um período mínimo de 7 (sete) dias de cura”
O aterro de conclusão da ponte deverá ser executado no mínimo após 7 dias da execução da concretagem da capa de concreto sobre as aduelas.
“O aterro que deverá ser executado pelo município para a conclusão da obra deverá ser executado no mínimo após 7 dias da execução da concretagem da capa de concreto sobre as aduelas”
A empresa executante deverá solicitar a vistoria final para a entrega definitiva da obra após a conclusão dos serviços.
“A empresa executante, após a conclusão dos serviços, deverá solicitar a vistoria final para a entrega definitiva da obra”
Após o prazo de 90 dias será fornecido o Laudo Técnico de Entrega Definitiva da obra.
“Após este prazo, será fornecido o Laudo Técnico de Entrega Definitiva da obra.”
Gerado em 15/10/2026 a partir de “Anexo 6 Memorial Descritivo Ponte NogueiraDER” (11 páginas). Itens cujo trecho não foi encontrado no documento foram descartados.